农村建房施工合同怎么写|怎样写|格式范文样式

发布:2020-02-23 字体:[]

建房承包合同 甲方: 乙方: 部分细节请与当地建过房的人商讨 甲方在 建房屋一栋,建筑层数两层,一层约 平方米,二层约 平方米,由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则,确保工程安全、优质、高效、低耗,经双方协商同意签订本俩,以期共同遵守: 一、承包方式 采用包工不包料方式承包。 甲方提供建房所需的材料,包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。 乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。 二、承建项目 乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗透水处理。 三、承包价格 每平方米人民币大写: 元(),建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体。 四、付款方式 合同签订完毕,工具进场,人员到位,预付30% ,完成第一层砖砌并捣制好楼面付到50%,完成第二层以及屋顶付到75%付款八仟元,工程全部完工,交验完毕付到90%, 预留10%为质量保证金,完工一年内无质量问题,清尾款。 五、双方责任 甲方负责水电到位供给及原材料及时进场,每日午餐 乙方必须保证工程质量和进度,按设计图纸和甲方要求施工,节约材料,并保管好材料,不得丢失。 六、质量要求 乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款...

详情

     合同的内容由当事人约定,依合同的具体含义不同而有所不同。合同作为一种民事法律关系来说,合同的内容是指当事人享有的债权和承担的债务;合同作为一种法律文书来说,合同的内容是指据以确定合同当事人权利、义务和责任的合同条款。下面是小编跟大家分享的有关合同的信息,仅供参考。 篇一: 甲方: 乙方: 经双方协商,甲方将xxxxxxx的住宅楼主体工程建筑以包工不包料的形式发包给乙方施工。 一、甲方工作责任: 1、赶在乙方施工以前做好三通一平及运料到工地,及关系协调。 2、负责调直钢筋及大钢筋变勾(由钢材店负责)。 3、负责铁钉、铁丝及搭工棚用的水泥瓦、水管。 二、乙方工作责任: 1、按甲方设计图纸,进行施工(天面平滑、墙面平整、顺直、水平、砌砖密实、楼梯步级均等)服从甲方指导、检查、检验,确保工程质量好。 ...查看标准2019农村建房施工合同范本相关内容

     标准版个人建房施工合同协议书范本一 甲方(房主人): 乙方(承包人): 甲乙双方在平等自愿的原则上,根据有关法律法规,公平合理,互惠互利的原则下,通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议,为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为,特制定本合同规定,希望双方严格执行,共同遵守。 一、建筑工程概况: 开工期为xxx年xx月xx日,竣工期为xxxx年xx月x日。本工程为一层砖混结构,面积约125平方米, 以实际建筑面积为准。 二、工承承包方式: 1、工程承包价格:本工程为甲方包料,乙方包工,每平方米包工价为:xxx 元人民币,总包工价以实际面积为准。 2、承包方式: 工程采取包工不包料形式,甲方建房所用的钢材、水泥、砖、石灰、砂石、瓷砖等建筑材料均由甲方提供,乙方施工所用的各种机械设备,如搅拌机、振动设备、模板、顶木、...查看标准版个人建房施工合同协议书相关内容

     甲方: 乙方: 甲方请乙方在 建一幢日/田字型框架式水泥砖混结构四层半住宅楼,现甲乙双方自愿达成以下协议: 一,工程形式: 甲方负责建房所需的钢筋、水泥、红砖、沙石灰、碎石等材料,并负责运到工地。乙方负责楼房的主体工程施工,及建房中的一切机械工具。 二,工程工价:按楼面投影面积计算,每平方米 元(包括批灰工钱) 三,甲方责任: 1,提供施工用水、电、矿泉水。 2,及时提供一切需用建材。 3,捣楼面时,每层加多支付人民币 元给乙方,并提供工作人员每人快餐一份。 4,另外要加给乙方的价钱:捣门尺加收 元,捣地台加 元。批灰外墙 元。 四,乙方工程内容: 1,楼房主体建筑、柱、梁、墙、楼面等各种规格由甲方确实。 2,淋砖,工程结束后,清理各楼层。 3,墙内外批灰,但不包括门面。 4,楼顶砌围封一米高。 5...查看建房施工合同相关内容

     包工包料建房施工合同范本1 甲方: 乙方: 承包形式: 1、 乙方负责承包1#-3#多层住宅楼图纸中所设计和标注内外垟装修工程和粉刷油柒工程、粉刷油柒工程包工包料,其它均为清包工。 2、 乙方进场甲方提供住宿,生活费乙方自理(生活水电费乙方自理)。 3、 甲方提供搅拌机、水管、小推车(小推车乙方自己维修)设备工具。 承包价格: 1#-3#多层住宅楼装修工程,粉刷油柒工程(包工包料)甲方以56元/m2价格(建筑面积)承包给乙方。 承包内容: 乙方负责1#-3#多层住宅楼图纸所设计的装修施工工程(防水工程除外)如:屋面工程、抹灰工程、粉刷油柒工程、楼面地面工程、室外散水及所有保温部位等。 质量要求及验收标准。 本工程设计为中级抹灰,质量标准为合格,具体要求是: 1、 垟面垂直度允许偏差3mm,平整度2mm阴阳角方正2mm。 2、 垟面观感平整、光...查看包工包料建房施工合同范本相关内容

    ...产品交易市场。官舟镇黄龙村通过招商引资,建设了1500亩的现代农业科技示范园,农户流转土地可获得600元/亩,在园区打工每天有60元的劳务收入,有效解决了农民增收致富的问题。 通过农村集中建房,极大地改善了农民群众的居住条件,提高了房屋安全等级和抵御各种自然灾害的能力,完善了各种配套功能设施,对农民群众的居住环境是一次跨越式的改变,对下一步推进农村可持续发展、改变农村传统落后的生产生活模式起着根本性作用,值得坚持发展和不断深入完善。 二、存在的主要问题 从市内外调研的情况看,农村集中建房在全国全省都处于摸索阶段。沿河县的农村集中建房虽然取得了较大成效,但在走访调研中也发现一些不容忽视的问题。 (一)思想认识有偏差。一是党政过度包揽,既“搭台”,又“唱戏”,投入了大量人力、物力、财...查看精选范文春游活动主持词相关内容

     在农村中建房合同是普遍存在的。那么农村个人建房合同要如何写呢?下面是关于标准农村自建房买卖合同范本,欢迎阅读! 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 经甲、乙双方协商一致,就甲方委托乙方建造续三、四层和后院补建工程,签订以下协议: 一、 工程内容: 1、工程地址:西安市************ 2、本院后院补建:具体结构为双方商定的内容,灰土井八个,直径1.2米、深度3米,外边柱4根,400*400mm、钢筋为12*8根;里边柱240*300、钢筋为12*6根;圈梁、地梁为240*240、4根12#螺纹。柱子到3楼顶。 3、续盖三、四层:三;楼靠南边有240*240柱子4根(钢筋为12#*4根)有圈梁、用楼板。四层无有柱子、有圈梁、梁为240*240(钢筋为12#*4根)用现浇。施工要求符合民用房建设。 二、 工期: 1、 开工日期:本项目工程工期从 2019年 月 日起至 2019年 月 日止,共 60...查看标准农村自建房买卖合同相关内容

     丈夫席某将农村自建房三间卖给姜某,妻子谢某认为该房产是其作为村民组集体成员在其分得的宅基地上建造的房屋,应系其所有,丈夫席某无权处分,故将丈夫席某与买房人姜某告上法院,请求判令两被告席某与姜某签订的房屋买卖合同无效。近日,安徽省宣城市宣州区法院依法判决被告席某与被告姜某所签订的房屋买卖合同出售属于原告谢某所有的一间房屋的买卖合同无效。 1995年2月,宣城市宣州区鳌峰办事处张锦村某组村民原告谢某与被告席某协议离婚,二人约定位于该组的三间农村自建平房(该房屋的土地使用证登记在席某名下)原告谢某分得一间,被告席某分得二间。1995年7月,被告席某将其户口迁至上海市。XX年5月11日,原告谢某与被告席某复婚。 XX年2月20日,被告席某与被告姜某(其户口在宣城市宣州区养贤乡某村民组)签订了一...查看农村自建房买卖合同相关内容

    ...效力。 十二、本合同一式 份,当事人双方各执 份,自双方签后生效。 甲方(签章): 乙方(签章): 身份证: 身份证: 地址: 地址: 联系电话: 联系电话: 日期: 日期: 相关知识介绍:农村自建房房产证办理相关事宜 一、农村自建房有房产证吗? 同城市房屋一样,农村建房也是有房产证的。因为根据我国《物权法》的规定,房屋这类财产只有办理了登记,领取了房产证,才能证明你是真正的房屋所有人。因此,农村建房也是有房产证的。那么,农村怎么办房产证呢?与城市房屋房产证办理有何区别呢?别急,下面就将教您农村怎么办房产证,农村办理房产证的费用是多少。 二、农村自建房怎么办房产证? 农村把你房产证,首先需要满足一定的条件。由于农村建房的宅基地需要通过审批,因此,农村房屋房产证的办理不同于城市房屋的先买房后办...查看2019房租房合同(4篇)相关内容

     紧紧围绕“明确一个任务、突出两个重点、做到三个严格、强化四项保障、落实五个加强”的工作思路,纵深推进2014年农村危旧土坯房改造工作。 一、明确一个任务。对全乡仍居住土坯房的农户进行全面调查摸底,初步掌握2014年有意愿改造农户名单。力争在2014年全面完成上级分配的土坯房改造任务。 二、突出两个重点。一是重点抓好地质灾害户和居住在偏远山区农户的危房改造。二是重点抓好集中建设点建设。2014年全乡的集中建房点定在村小车和圩镇安置点。并力争完善集中改造点的基础配套设施。 三、做到三个严格。一是严格对象认定。严格按照“三审三公示”要求,深入调查、详细核对,按照村级初步确定、乡镇审核、县级批准的程序,准确认定改造对象,实行三榜公示,接受群众和社会监督。二严格建房标准。严格按照省、市、县要...查看农村危旧土坯房改造工作计划范文相关内容

    ...方可使用。 七、双方的责任、权利、义务 甲方责任: 1、施工过程中负责协调周边关系,与监理、设计等职能单位部门的事务和关系的处理。 2、负责统一协调安排、提供施工人员的住宿临建房,施工现场的临水、临电的设置,由甲方负责水电接口各一个引入现场,其它由乙方负责(施工用水电由甲方负责)。 3、施工用主材钢筋、水泥、沙子、石子、砖、商品灰和水电暖的管子等,除周转材料以外的所有工程中用料由甲方提供(绑丝、垫块、对拉螺栓由乙方负责)。 4、安全、质量的管理和验收,合理的安排工期、控制进度。 5、根据进度定期支付人工费,因为甲方原因造成的乙方停工,顺延乙方工程工期。 6、地基处理以及主体阶段涉及乙方用工的变更按工程量或者临工形式向乙方支付费用。 7、乙方不能保质保量完成甲方的安排和要求,甲方有权利...查看地下车库施工合同范本相关内容

入党申请书,入团申请书,自我鉴定,工作总结,工作计划,个人简历,辞职报告